Договор видеонаблюдения образец

Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации. Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Установка в компаниях и организациях сложных систем контроля осуществляется специализированными исполнителями подобных услуг, имеющих опыт работы в сфере монтажа систем наблюдения. Оказываемые услуги закрепляются в договоре монтажа видеонаблюдения, который мы рассмотрим в качестве примера соглашения с профессиональными исполнителями. Монтаж видеосистем как предмет отношений Установка системы видеокамер на каком-либо объекте собственности требует проведения довольно большого объёма работы. Такая работа требует профессиональных знаний и умений, которыми обладают специалисты в области монтажа видеосистем. Собственник, которому требуется установить видеонаблюдение за каким-то объектом, ему принадлежащим, обращается в фирмы, оказывающие требуемые услуги. Как предмет договора, монтаж видеосистем интересен тем, что исполнитель, в некоторых случаях, может получать доступ к охраняемым законом сведениям клиента. Так как системы видеонаблюдения чаще всего устанавливаются для обеспечения безопасности, при подготовке проекта соглашения нужно учесть порядок получения доступа к информации о видеосистеме, определить круг лиц, которым будут известны технологические особенности работы системы видеонаблюдения и методы изменения необходимых параметров.

Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта!jelika.ru этой странице Вы можете ознакомиться с типовым договором на установку систем видеонаблюдения. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии. на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. г. с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Предмет договора.

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Предмет договора 1. Стоимость договора и порядок оплаты 2. НКРФ часть 2, глава 26. Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем. Сроки выполнения работ 3. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ. Права, обязанности и ответственность сторон 4. Исполнитель: 4. Заказчик: 4. Производство работ. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 двенадцать месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения

Договор на монтаж системы видеонаблюдения Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта! Чтобы заказать монтаж системы видеонаблюдения позвоните, пожалуйста, по телефону, который указан вверху, в шапке сайта. На этой странице вы можете познакомиться с образцом договора, который мы заключаем с нашими заказчиками.

Если вам нужно выбрать вариант системы видеонаблюдения и узнать его цену, переходите, пожалуйста, по ссылке: варианты систем видеонаблюдения. Предлагаем вашему вниманию новую книгу " Безопасность своими руками " - это лучшее руководство по монтажу систем видеонаблюдения.

Предмет договора. НДС не облагается. Права и обязанности сторон. Заказчик обязан: 2. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.

Подрядчик обязан: 2. Изготовить и смонтировать на объекте систему видеонаблюдения, предусмотренную настоящим договором. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением и только в целях данной работы. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Расчеты по договору. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору. Ответственность сторон. Срок действия договора. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты аванса на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.

Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения. Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами. Прочие условия. Досрочное расторжение договора. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством 9. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров.

В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г.

Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк

Предмет договора. Порядок оформления заказа. Заказчик предоставляет Исполнителю план схему помещения, фасада, кровли здания и схему проводки слаботочных и силовых линий связи. Если таковых не имеется, заказчик делает заявку на вызов замерщика услуга оплачивается дополнительно. Исполнитель по представленной Заказчиком документации проектирует схему коммутации оборудования и проводки кабеля. На основании схемы Исполнитель составляет спецификацию с перечнем необходимого оборудования и проводимых работ. Исключительные авторские права на схему коммутации оборудования и проводки кабеля принадлежат Исполнителю.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения образец

Договор на монтаж системы видеонаблюдения Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта! Чтобы заказать монтаж системы видеонаблюдения позвоните, пожалуйста, по телефону, который указан вверху, в шапке сайта. На этой странице вы можете познакомиться с образцом договора, который мы заключаем с нашими заказчиками. Если вам нужно выбрать вариант системы видеонаблюдения и узнать его цену, переходите, пожалуйста, по ссылке: варианты систем видеонаблюдения. Предлагаем вашему вниманию новую книгу " Безопасность своими руками " - это лучшее руководство по монтажу систем видеонаблюдения. Предмет договора. НДС не облагается. Права и обязанности сторон. Заказчик обязан: 2.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Все аспекты построения видеонаблюдения на периметре. Вебинар 04.02.2016

Документация

Мы обеспечиваем комплексную сборку систем противопожарной защиты на основе современных технологий. Мы используем современное оборудование, доступное на мировом рынке. Профессиональный проект видеонаблюдения- это самый важный шаг в построении любой видеосистемы. Во время проектирования мы учитываем все возможности объекта, пожелания заказчика о функциональности оборудования, на котором будет установлена система видеонаблюдения. Для эффективной работы видеосистемы важно использовать высококачественное и совместимое оборудование.

на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. г. с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Предмет договора. Заказчик поручает, а "Исполнитель" принимает на себя выполнение работ по монтажу системы телевизионного наблюдения на АЗК № ______ ОАО. Перечень понятий, используемых в Договоре. Оператор оказывает Абоненту услугу «видеонаблюдение» (далее – Услуга), Абонент оплачивает​.

Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения Дата последнего изменения: 24. Подрядчик по настоящему Договору обязуется: Выполнить на условиях настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору работы по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения , в соответствии с заявленными в Приложении и технической документации требованиями к качеству монтажа согласно настоящему Договору. Самостоятельно организовать работу и обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к работе для проверки ее качества. Заказчик по настоящему Договору обязуется: 2.

Договор на монтаж систем видеонаблюдения, установка контроля доступа (СКУД)

.

Договор на монтаж

.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как спасти бизнес в критической ситуации - Секреты компании по продаже камер видеонаблюдения
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. projabel

    Не знаю.

  2. westcentrobro

    Жалею, но ничего нельзя сделать.

  3. niastenamcon

    Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных